甲方（发包方）： ×××
乙方（承包方）： ×××
由于甲方承包的×××安装项目的需要，甲方拟将该项目劳务部分的相关事宜承包给乙方，经甲乙双方本着公平互利的原则，经双方自愿友好协商一致，签订本合同，双方共同遵守。
一、项目概况
1.项目内容：百香果架安装施工；
2.项目地点： ×××县发包人指定位置；
3.项目内容：按图纸进行施工。
4.主要工作内容包含：
二、合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
三、项目造价
1.项目方式：劳务承包，乙方自备劳务用具；
2.项目价格：每亩承包价格 元/亩（包含劳务费、工人保险费、住宿费、税费等一切费用），共 亩，总计： 元。项目竣工后按实际工程量结算。
3.结算方式：在进场当天，甲方付给乙方工程款 元；施工进度至50%时，甲方再支付给乙方项目款总价的 %，即 元；完工验收合格后支付给乙方项目款总价的 %，即 元；剩余 %作为质保金，在质保期届满后30个工作日无问题的无息返还。质保期为验收通过后 个月。
四、甲方的权利与义务
1.参与项目质量和进度的检查监督；
2.及时支付相应承包款。
五、乙方的权利与义务
1、负责本合同履行，按要求组织施工，保质保量完成施工任务；
2、由承包人承担安全责任及事故责任。
3、负责已完工程成品保护，直至本项目全部完工验收合格交付发包人。
4、负责施工场地周围地下管线和地面农作物的保护工作。承包人在工程的施工过程中，必须采取一切必要的安全防护措施，确保施工过程周边发包人的构筑物、管线及道路和农田作物等完好无损，由此产生的费用由承包人承担。承包人损坏发包人的防渗系统、构筑物、管道、电缆及道路等，承包人应当按原价进行赔偿或按原样进行修复（须经发包人验收合格）。
5.施工场地清洁卫生的要求：由承包方按有关规定负责场地清洁卫生。
六、质量标准竣工验收
1.项目质量：本项目应达到设计图纸内的工程建设标准以及柳农业政发[2017]73号文其中的相关要求；
2.完工后由乙方提出申请，验收以甲方及相关单位在验收单签字或盖章确认为准。
七、特别约定
1、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人负责整改直至达到本合同约定的合格标准，所产生的一切费用均由承包人承担。
2、在履行本合同过程中，若乙方工作人员发生安全事故或意外伤害或其他法律纠纷的，由乙方自行承担责任。若相关的裁定书、判决书、调解书等生效法律文书要求甲方承担法律责任的，甲方可以向乙方追偿。
八、违约责任
1.双方都应严格履行合同，不得随意撤销、变更、修改或终止合同。如有违反，违约方应赔偿对方由此引起的所有损失并承担由此引起的一切法律责任；
2.工期每逾期一天竣工,乙方向甲方支付项目总承包费的千分之一的赔偿款。
九、合同终止
本合同于以下情形之一发生时终止：
1.本合同双方经协商一致，以书面形式终止本合同；
2.任何一方有违约行为，且自收到对方指出其违约行为的书面通知之日起7日内仍未做出补救或补救无效，或任何一方有不能补救的违约行为，对方书面通知解除本合同；
3.依据法律法规或本合同其他约定终止本合同；
4.本合同已完全履行完毕。
十、其他
1.本合同未尽事宜，由双方另行协商、签订书面补充协议。
2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖
权的人民法院提起诉讼。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
日期： 日期：